Арбитражные споры
18.06.2024 15:20:00
Суть дела: Заказчик обратился в суд с исковым заявлением к Подрядчику о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по контракту на выполнение проектных и изыскательских работ.
Особенности: на протяжении всего срока выполнения работ Заказчик длительное время согласовал проектные решения, которые привели к нарушению конечного срока. Помимо этого в расчет неустойки был включен период прохождения государственных экспертиз (по контракту предусмотрено две экспертизы), но в график выполнения работ и в обязанности Подрядчика не входили.
В итоге суд отказал в удовлетворении требований Заказчика по взысканию неустойки более 1 миллиона рублей в полном объеме и исключил из периода начисления неустойки сроки прохождения государственных экспертиз и нарушенные сроки согласования проектных решений.